Составление процессуальных документов по гражданским делам. Еремина Е.Е. - 35 стр.

следующий день. Но и это обещание выполнено не было. На мой телефонный
звонок 20 февраля администратор ООО "Новосел" Пирогова А.Н. сообщила,
что лица, которым было поручено проведение ремонтных работ, а именно
Лосева и Потапов, ввели меня в заблуждение относительно невозможности
начала работы, 19 февраля они подали заявления об увольнении по
собственному желанию и больше на работе не появлялись, других свободных
работников в настоящее время нет. Пирогова А.Н. предложила изменить дату
начала ремонта квартиры. На это я ответила отказом, напомнив, что согласно
договору изменение срока начала или окончания работы возможно лишь при
согласии обеих сторон.
     В дальнейшем, несмотря на все мои просьбы, подрядчик к выполнению
договора так и не приступил, что вынудило меня обратиться в суд с настоящим
иском.
     Как уже отмечалось, согласно договору подрядчик обязан выплатить мне
за каждый день просрочки начала работ пени в размере 0,5% от стоимости
ремонта (включая стоимость материалов подрядчика), т.е. от 6240 рублей, что
составляет 31 рубль 20 копеек. Просрочка на день обращения в суд составляет
ориентировочно тридцать дней. За этот период ответчик обязан мне выплатить
936 рублей (31 рубль 20 коп. х 30 дней). Кроме того, если ответчик не
приступит к выполнению работ в дальнейшем, я оставляю за собой право
требовать взыскания пени по день вынесения решения суда. Конкретная сумма
будет мною определена в ходе рассмотрения дела.
     В соответствии со ст. 730 Гражданского кодекса Российской Федерации по
договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую
предпринимательскую деятельность, обязан выполнить по заданию гражданина
(заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворить бытовые и
другие потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
     От своих обязанностях перед подрядчиком по заключенному с ним
договору на ремонт квартиры я не отказываюсь. Со своей стороны ответчик
обязан полностью выполнить условия договора от 10 февраля 1998 г.
     С учетом изложенного на основании ст. 730 ГК РФ
    ПРОШУ:
    Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Новосел"
произвести ремонт принадлежащей мне, Афанасьевой Римме Павловне,
квартиры № 65 дома 11 по ул. Северной в г. Энске в соответствии с условиями
договора от 10 февраля 1998 г.
    Взыскать с ООО "Новосел" в мою, Афанасьевой Р.П., пользу пени за все
время просрочки из расчета 31 рубль 20 копеек за каждый день.
    В качестве свидетелей вызвать в судебное заседание адмистрато-ра 000
"Новосел" Пирогову А.Н. с направлением повестки по месту ее работы (пл.
Труда, д. 7), а также мою соседку по лестничной клетке Сафонову В.Р. (ул.
Северная, д. 11, кв. 66), которой известны обстоятельства, связанные с
ремонтом моей квартиры.


                                                                          37