Составители:
Рубрика:
-2 20
Содержание
А) Общие сведения
1. Предмет торгов.
2. Источник средств.
3. Правомочные участники торгов.
4. Квалификация участников.
5. Одно предложение от каждого участника.
6. Затраты на участие в конкурсных торгах.
7. Посещение участка.
Б) Документация конкурсных торгов
8. Содержание тендерной документации.
9. Разъяснение тендерной документации.
10. Внесение изменений в тендерную
документацию.
В) Подготовка конкурсных предложений (оферт)
11. Язык оферты.
12. Документы. входящие в оферту.
13. Стоимость оферты.
14. Валюта оферты и платежка.
15. Срок действия оферты.
16. Гарантия оферты.
17. Альтернативные предложения участников.
18. Форма оферты и ее подписание.
Г) Подача оферт
19. Запечатывание и маркировка оферт.
20. Окончание срока прима
оферт.
21. Оферты. поданные с опозданием.
22. Изменения в оферте и отказ от предложений.
Д) Вскрывание конвертов и оценка предложений
23. Вскрытие конвертов с предложениями.
24. Соблюдение конфиденциальности.
25. Разъяснение оферт.
26. Изучение оферты и определение их соответствия требованиям.
27. Исправление ошибок.
28. Оценка и сравнение оферт.
Е) Присуждения контракта
29. Критерии присуждения контракта.
30. Право работодателя принять любое предложение и отклонить все
предложения.
31. Уведомление о присуждении контракта и подписание соглаше-
ния.
32. Гарантия выполнения контракта.
33. Авансовый платеж и обеспечение.
34. Третейский судья.
Приложение №5
Пример установления тендерным комитетом значений мак-
симального балла показателей (коэффициентов весомости) оферт
при приведении подрядных торгов на проектирование и строи-
тельство «под ключ» комплекса зданий и сооружений
№
п/п
Наименование показателей Максималь-
ный балл
показателя,
*) Бi
Коэффици-
ент весомо-
сти показа-
теля (кри-
терия), **)
Вi
1 2 3
1. Цена предмета торгов 550 0,55
2. Сроки выполнения обяза-
тельств оферента
100 0,10
3. Качество проектных решений
генерального плана архитек-
турных, объемно-планировоч-
ных и конструктивных реше-
ний основных объектов
90
0,09
4. Качество решений объектов
инфраструктуры, инженерных
сетей и коммуникаций
40 0,04
5. Комплектность проектной до-
кументации
20 0,02
6. Опыт проектирования и со-
оружения аналогичных объек-
тов с требуемым уровнем ка-
чества
30 0,03
7. Качество поставляемого обо-
рудования и другой промыш-
ленной продукции
25 0,025
8. Соблюдение мер безопасно-
сти, охраны здоровья рабо-
тающих и окружающей среды
20 0,02
Содержание Приложение №5
А) Общие сведения
1. Предмет торгов. Пример установления тендерным комитетом значений мак-
2. Источник средств. симального балла показателей (коэффициентов весомости) оферт
3. Правомочные участники торгов. при приведении подрядных торгов на проектирование и строи-
4. Квалификация участников.
5. Одно предложение от каждого участника. тельство «под ключ» комплекса зданий и сооружений
6. Затраты на участие в конкурсных торгах.
7. Посещение участка. № Наименование показателей Максималь- Коэффици-
Б) Документация конкурсных торгов
8. Содержание тендерной документации. п/п ный балл ент весомо-
9. Разъяснение тендерной документации. показателя, сти показа-
10. Внесение изменений в тендерную документацию. *) Бi теля (кри-
В) Подготовка конкурсных предложений (оферт)
11. Язык оферты.
терия), **)
12. Документы. входящие в оферту. Вi
13. Стоимость оферты. 1 2 3
14. Валюта оферты и платежка.
15. Срок действия оферты.
1. Цена предмета торгов 550 0,55
16. Гарантия оферты. 2. Сроки выполнения обяза- 100 0,10
17. Альтернативные предложения участников. тельств оферента
18. Форма оферты и ее подписание.
Г) Подача оферт
3. Качество проектных решений 90 0,09
19. Запечатывание и маркировка оферт. генерального плана архитек-
20. Окончание срока прима оферт. турных, объемно-планировоч-
21. Оферты. поданные с опозданием. ных и конструктивных реше-
22. Изменения в оферте и отказ от предложений.
Д) Вскрывание конвертов и оценка предложений ний основных объектов
23. Вскрытие конвертов с предложениями. 4. Качество решений объектов 40 0,04
24. Соблюдение конфиденциальности. инфраструктуры, инженерных
25. Разъяснение оферт.
26. Изучение оферты и определение их соответствия требованиям. сетей и коммуникаций
27. Исправление ошибок. 5. Комплектность проектной до- 20 0,02
28. Оценка и сравнение оферт. кументации
Е) Присуждения контракта
29. Критерии присуждения контракта. 6. Опыт проектирования и со- 30 0,03
30. Право работодателя принять любое предложение и отклонить все оружения аналогичных объек-
предложения. тов с требуемым уровнем ка-
31. Уведомление о присуждении контракта и подписание соглаше-
ния.
чества
32. Гарантия выполнения контракта. 7. Качество поставляемого обо- 25 0,025
33. Авансовый платеж и обеспечение. рудования и другой промыш-
34. Третейский судья. ленной продукции
8. Соблюдение мер безопасно- 20 0,02
сти, охраны здоровья рабо-
тающих и окружающей среды
-2 20
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- следующая ›
- последняя »
